Normatividad
RGGR N° D000359-2021-GRC
23 de Diciembre de 2021
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Público Regional del Gobierno Regional Cajamarca, para que, en defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional de Cajamarca, conforme a Ley, participe en el proceso de conciliación derivado del Exp. N° 047-2021 – Centro de Conciliación “RUMI TIANA”, a efectos de llegar a un acuerdo con la Empresa SUPERCONCRETOS DEL PERU S.A.C., respecto de las controversias surgidas en la Ampliación de Plazo N° 04, por atraso en la ejecución de los trabajos programados por causas no atribuibles al contratista, por efectos de la imposibilidad de ejecutar trabajos debido a la insuficiente disponibilidad de depósitos de material excedente Dme’s; de conformidad al análisis de la pretensión del contratista y del contenido en el Informe N° D000129-2021-GRC-SGSL-PAB, en el cual se ha precisado la fórmula conciliatoria; como se indica:
… es de la posición que se declare fundado lo manifestado por el Jefe de Supervisión según lo manifestado en el INFORME N° 101-2021-JSO/FFA-ATJ, de acuerdo a los plazos que el mismo ha manifestado, valorando un criterio de costo-beneficio, debido a que otra decisión puede ser perjudicial ante un desenlace arbitral a la Entidad, por las consideraciones expuestas
…Le correspondería a la empresa contratista de obra SUPERCONCRETO DEL PERU SAC, un total de once (11) días calendarios que fueron afectados a la Ruta Crítica del Tramo II durante el plazo del 28.06.2021 al 23.07.2021, según el análisis y las razones expuestas en el numeral VII.Sustento de verificación del Informe presentado por el Supervisor, del presente informe técnico; determinando así la existencia y probabilidad de conciliar, entre Entidad y empresa contratista.
Que se solicite a la empresa contratista la renuncia del reconocimiento de mayores gastos generales por dicha ampliación de plazo”